1. Acceptance of Terms

By accessing this website or using our services, you agree to comply with these Terms and Conditions and all applicable laws of the Republic of Uzbekistan. If you do not agree to these Terms, you must not use our Website.

1. Services

IT INFINITI GOUP LLC provides graphic design and software development services. Detailed descriptions of our services can be found on the Website. Unless a service is subject to an additional service agreement or contract outlining project-specific scope of work, fees, timelines, deliverables, and other particular terms, these Terms and Conditions constitute a service agreement.

1. Intellectual Property

All content on this Website, including but not limited to text, graphics, logos, icons, images, audio clips, digital downloads, and software, is the property of IT INFINITI GOUP LLC or its content suppliers and is protected by Uzbekistan and international copyright laws. You may not reproduce, duplicate, copy, sell, resell, or exploit any portion of the Website without express written permission from IT INFINITI GOUP LLC.

1. User Conduct

You agree not to use the Website for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You must not:

• Use the Website in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Website.
• Attempt to gain unauthorized access to any part of the Website, other accounts, or computer systems connected to the Website.
• Upload, post, or transmit any material that contains viruses, malware, or any other harmful code.
• Engage in any activity that interferes with another user's use and enjoyment of the Website.

You must:

• Provide accurate and timely information.
• Ensure all provided materials are legally usable.
• Review and approve deliverables within agreed timelines.

1. Copyright and Usage Rights

• Clients may not resell, redistribute, or modify deliverables without written consent.
• Unauthorized use of IT INFINITI GOUP LLC’s work may result in legal action under the copyright law of the Republic of Uzbekistan.

1. Revisions and Alterations

• Projects include 2 rounds of revisions. Additional changes are billed at an hourly rate.
• Revision requests must be submitted within 24 hours of delivery.

1. Supply of Content

• Clients must provide all necessary content (text, images, logos) in appropriate formats before work begins.
• IT INFINITI GOUP LLC assumes supplied content complies with copyright and data protection laws.

1. Project Duration

• Timelines are estimates and may shift due to client delays or unforeseen circumstances.
• IT INFINITI GOUP LLC is not liable for delays caused by third-party dependencies or force majeure.

1. Payments

• All invoices must be paid within 10 business days unless otherwise stated.
• Late payments may incur penalties as per the civil law of the Republic of Uzbekistan.
• Prices exclude VAT unless specified.

1. Confidentiality

IT INFINITI GOUP LLC will maintain the confidentiality of client data and project materials. Disclosure is only permitted with client consent or as required by law.

1. Use of Subcontractors

IT INFINITI GOUP LLC may engage subcontractors or third-party providers. Their services are subject to their own terms and conditions.

1. Right of Refusal

IT INFINITI GOUP LLC reserves the right to reject any content deemed offensive, illegal, or unethical.

1. Limitation of Liability

To the fullest extent permitted by the laws of the Republic of Uzbekistan, IT INFINITI GOUP LLC and its employees, directors, and agents shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special, consequential, or punitive damages, including but not limited to, loss of profits, data, or use, arising out of or in connection with your use of the Website or as a result of delays caused by force majeure events.

1. Disclaimer of Warranties

Services are provided “as is.” IT INFINITI GOUP LLC makes no guarantees regarding outcomes or performance. Liability is limited to the amount paid for the specific service.

1. Termination

Either party may terminate the agreement with written notice if:

• The other party breaches contract terms.
• Insolvency or legal incapacity occurs.
• In the event of a force majeure

1. Governing Law and Jurisdiction

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Uzbekistan. Any dispute arising out of or relating to these Terms shall be resolved through negotiation, or if necessary, arbitration under the jurisdiction of the courts of the Republic of Uzbekistan.

1. Amendments

IT INFINITI GOUP LLC reserves the right to modify, update, or replace these Terms at any time. Updated Terms will be posted on this page with a new "Last Updated" date. Your continued use of the Website after any such changes constitutes your acceptance of the new Terms.

1. Contact Information

If you have any questions about these Terms, please email us at info@it-infiniti.uz or use our contact form.

Условия и положения

Дата вступления в силу: 26 декабря 2025 г.
Веб-сайт: https://it-infiniti.uz
Компания: ООО «IT INFINITI GROUP»
Местонахождение: TOSHKENT SHAHRI, CHILONZOR TUMANI, КУРКАМ МФЙ, 5 МАВЗЕСИ, 7-УЙ, 31-ХОНАДОН
Принятие условий
Получая доступ к этому веб-сайту или используя наши услуги, вы соглашаетесь соблюдать настоящие Условия и положения, а также все применимые законы Республики Узбекистан. Если вы не согласны с этими Условиями, вы не должны использовать наш Веб-сайт.


Услуги
ООО «IT INFINITI GROUP» предоставляет услуги графического дизайна и разработки программного обеспечения. Подробные описания наших услуг можно найти на Веб-сайте.
Если услуга не является предметом дополнительного соглашения об обслуживании или контракта, описывающего конкретный объем работ, стоимость, сроки, результаты и другие особые условия проекта, настоящие Условия и положения составляют соглашение об оказании услуг.


Интеллектуальная собственность
Весь контент на этом Веб-сайте, включая, помимо прочего, текст, графику, логотипы, значки, изображения, аудиоклипы, цифровые загрузки и программное обеспечение, является собственностью ООО «IT INFINITI GROUP» или его поставщиков контента и защищен законодательством Республики Узбекистан и международными законами об авторском праве.
Вы не имеете права воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, перепродавать или эксплуатировать любую часть Веб-сайта без явного письменного разрешения ООО «IT INFINITI GROUP».


Поведение пользователя
Вы соглашаетесь не использовать Веб-сайт для каких-либо целей, которые являются незаконными или запрещенными настоящими Условиями.


Вы не должны:

• Использовать Веб-сайт любым способом, который может повредить, вывести из строя, перегрузить или ухудшить работу Веб-сайта.
• Пытаться получить несанкционированный доступ к любой части Веб-сайта, другим учетным записям или компьютерным системам, подключенным к Веб-сайту.
• Загружать, публиковать или передавать любые материалы, содержащие вирусы, вредоносное ПО или любой другой вредоносный код.
• Участвовать в любой деятельности, которая мешает использованию Веб-сайта другим пользователем.

Вы обязаны:

• Предоставлять точную и своевременную информацию.
• Гарантировать, что все предоставленные материалы могут быть использованы на законных основаниях.
• Просматривать и утверждать результаты работ в согласованные сроки.

Авторское право и права использования
Клиенты не могут перепродавать, распространять или изменять результаты работ без письменного согласия. Несанкционированное использование работ ООО «IT INFINITI GROUP» может привести к судебному иску в соответствии с законом об авторском праве Республики Узбекистан.


Правки и изменения
Проекты включают 2 этапа правок. Дополнительные изменения оплачиваются по почасовой ставке. Запросы на внесение правок должны быть отправлены в течение 24 часов с момента сдачи работы.


Предоставление контента
Клиенты должны предоставить весь необходимый контент (текст, изображения, логотипы) в соответствующих форматах до начала работы. ООО «IT INFINITI GROUP» исходит из того, что предоставленный контент соответствует законам об авторском праве и защите данных.


Сроки выполнения проекта
Сроки являются предварительными и могут сдвигаться из-за задержек со стороны клиента или непредвиденных обстоятельств. ООО «IT INFINITI GROUP» не несет ответственности за задержки, вызванные зависимостью от третьих лиц или форс-мажорными обстоятельствами.


Платежи

• Все счета должны быть оплачены в течение 10 рабочих дней, если не указано иное.
• За просрочку платежей могут взиматься штрафы в соответствии с гражданским законодательством Республики Узбекистан.
• Цены не включают НДС, если не указано иное.

Конфиденциальность
ООО «IT INFINITI GROUP» будет сохранять конфиденциальность данных клиента и материалов проекта. Раскрытие информации допускается только с согласия клиента или в случаях, предусмотренных законом.


Использование субподрядчиков
ООО «IT INFINITI GROUP» может привлекать субподрядчиков или сторонних поставщиков услуг. Их услуги регулируются их собственными условиями и положениями.


Право на отказ
ООО «IT INFINITI GROUP» оставляет за собой право отклонить любой контент, который будет сочтен оскорбительным, незаконным или неэтичным.


Ограничение ответственности
В максимально допустимой законодательством Республики Узбекистан степени, ООО «IT INFINITI GROUP», его сотрудники, директора и агенты не несут ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, особые, побочные или штрафные убытки, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, потерю данных или возможности использования, возникшие в связи с использованием вами Веб-сайта или в результате задержек, вызванных форс-мажорными обстоятельствами.


Отказ от гарантий
Услуги предоставляются «как есть». ООО «IT INFINITI GROUP» не дает никаких гарантий относительно результатов или эффективности. Ответственность ограничивается суммой, уплаченной за конкретную услугу.


Расторжение соглашения
Любая из сторон может расторгнуть соглашение, направив письменное уведомление, если:
· Другая сторона нарушает условия контракта.
· Наступает банкротство или юридическая недееспособность.
· Наступают форс-мажорные обстоятельства.


Применимое право и юрисдикция
Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Любой спор, возникающий из настоящих Условий или в связи с ними, подлежит разрешению путем переговоров или, при необходимости, в арбитражном порядке под юрисдикцией судов Республики Узбекистан.


Внесение изменений
ООО «IT INFINITI GROUP» оставляет за собой право изменять, обновлять или заменять настоящие Условия в любое время. Обновленные Условия будут опубликованы на этой странице с новой датой «Последнего обновления». Ваше дальнейшее использование Веб-сайта после любых таких изменений означает ваше согласие с новыми Условиями.


Контактная информация

1. Если у вас возникли вопросы по поводу настоящих Условий, пожалуйста, напишите нам по адресу info@it-infiniti.uz или воспользуйтесь нашей формой обратной связи.